RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BATNA
COMMUNE DE TA ZOULT
NIF : 0984 0508 50446 23
APPEL D'OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES……13…../2026
Un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé par le président de l'assemblée populaire communale de TAZOULT pour les projets suivants :
| N° | PROJET | qualification et classification | catégorie |
|---|---|---|---|
| 01 | AMÉNAGEMENT URBAIN A TRAVERS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TAZOULT LOT N°1 : AMÉNAGEMENT RUE A CITE ELMOSTAKBL ET DEUX PASSAGES A CITE OULED AOuf COMMUNE DE TAZOULT LOT N°2 : AMÉNAGEMENT DES RUES DE L'ECOLE 200 LOGTS CITE BOUADOUNE COMMUNE DE TAZOULT LOT N°3 : AMÉNAGEMENT RUE A CITE 30 LOGTS CNL ET 65 LOGTS AUTO-COSTRUCTION BOUADOUNE COMMUNE DE TAZOULT LOT N°4 : AMÉNAGEMENT DES RUES EN FACE L'ECOLE MEHDAOUI ET CHIRATOUNE CITE DERDOUR COMMUNE DE TAZOULT |
TRAVAUX PUBLICS ACTIVITÉ PRINCIPALE |
3 et plus |
Tous les entreprises publics et privées qualifiées et intéressées par cet avis sont appelées à retirer les cahiers des charges auprès du BUREAU DES TRAVAUX NEUFS DE L’A.P.C de TAZOULT ; contre un paiement des frais des annexes du cahier des charges 4 000.00 DA. Le dossier de la soumission comprend les pièces suivantes :
1ÈRE ENVELOPPE : DOSSIER DE CANDIDATURE
01-Modèle de déclaration de candidature dûment signé, établi selon modèle cahier des charges.
02-Modèle de déclaration de probité, établi selon modèle cahier des charges.
03-le statut de l'entreprise soumissionnaire.
04-Les documents relatifs aux pouvoirs les personnes à engager l'entreprise.
05-registre de commerce.
06-Le certificat de qualification et de classification du soumissionnaire (en cours de validité)
07-Un extrait de rôle en cours de validité (apuré ou avec échéancier), originale ou copie délivré au niveau duactivité portant la mention « non inscrit au fichier des fraudeurs ».
08-Une copie des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPH)
09-Une copie du Numéro d'identification fiscale (NIF)
10-Les bilans financiers des 03 dernières années (2023-2024-2025) certifiés par un commissaire aux compte.
11-Liste des moyens humains des responsables chargés de l'exécution du projet avec justification (diplôme, et attestation d'affiliation CNAS obligatoire).
12-liste du matériel avec pièces justificatives.
13-Les références professionnelles du soumissionnaire (attestations de bonne exécution des cinq dernières années délivrées par le maître de l'ouvrage ou le service technique).
2ÈME ENVELOPPE : L'OFFRE TECHNIQUE :
01-Modèle de déclaration à souscrire dûment signé, établi selon modèle cahier des charges.
02-cahier de charge signé par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » .
03-Un mémoire technique justificatif selon le modèle remis dans le cahier des charges signée et paraphé et établie selon modèle du cahier des charges.
04-planning de réalisation détaillée selon modèle cahier des charges (précisant le délai contractuel.
3ÈME ENVELOPPE : L'OFFRE FINANCIERE :
01-Lettre de soumission.
02-Bordereau des prix unitaires renseignés en chiffre et en lettre signé par le soumissionnaire.
03-Détail quantitatif et estimatif visé et renseigné.
04-la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). NOT :Les documents justifiant la participation au marché public, qui doit le fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.
Les offres doivent être déposées à la main au secrétariat du P A.P.C de TAZOULT WILAYA DE BATNA (bureau du secrétariat du P A.P.C de TAZOULT) au plus tard le dernier jour de la date de remise des plis qui sera fixée à 15 jours à compter de la date de la première parution dans les journaux quotidiens ou le BOMOP de 08h00h- 10.00h. L'ouverture des plis sera à 10.30h de la même journée.
APPEL D'OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES… …13…/…2026…….
A ne pas ouvrir par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
LOT N°1 : AMENAGEMENT RUE A CITE ELMOSTAKBL ET DEUX PASSAGES A CITE OULED AOuf COMMUNE DE TAZOULT
LOT N°2 : AMÉNAGEMENT DES RUES DE L'ECOLE 200 LOGTS CITE BOUADOUNE COMMUNE DE TAZOULT LOT N°3 : AMÉNAGEMENT RUE A CITE 30 LOGTS CNL ET 65 LOGTS AUTO-COSTRUCTION BOUADOUNE COMMUNE DE TAZOULT LOT N°4 : AMÉNAGEMENT DES RUES EN FACE L'ECOLE MEHDAOUI ET CHIRATOUNE CITE DERDOUR COMMUNE DE TAZOULT
L'ouverture des plis fait au dernier jour, correspondant à la date de dépôt des offres à ( 10.30 heure ) en séance publique au siège de L'APC. (Cette annonce est une invitation à assister à cette réunion au siège de L’APC). Si jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prolongé jusqu'à jours ouvrable suivant. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de : trois (03) mois + la durée de préparation des offres.
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE
ANEP 2625008457 — DZ54 — 02/09/2026
DZtenders.com
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BATNA
COMMUNE DE TA ZOULT
NIF : 0984 0508 50446 23
APPEL D'OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES……13…../2026
Un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé par le président de l'assemblée populaire communale de TAZOULT pour les projets suivants :
| N° | PROJET | qualification et classification | catégorie |
|---|---|---|---|
| 01 | AMÉNAGEMENT URBAIN A TRAVERS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TAZOULT LOT N°1 : AMÉNAGEMENT RUE A CITE ELMOSTAKBL ET DEUX PASSAGES A CITE OULED AOuf COMMUNE DE TAZOULT LOT N°2 : AMÉNAGEMENT DES RUES DE L'ECOLE 200 LOGTS CITE BOUADOUNE COMMUNE DE TAZOULT LOT N°3 : AMÉNAGEMENT RUE A CITE 30 LOGTS CNL ET 65 LOGTS AUTO-COSTRUCTION BOUADOUNE COMMUNE DE TAZOULT LOT N°4 : AMÉNAGEMENT DES RUES EN FACE L'ECOLE MEHDAOUI ET CHIRATOUNE CITE DERDOUR COMMUNE DE TAZOULT |
TRAVAUX PUBLICS ACTIVITÉ PRINCIPALE |
3 et plus |
Tous les entreprises publics et privées qualifiées et intéressées par cet avis sont appelées à retirer les cahiers des charges auprès du BUREAU DES TRAVAUX NEUFS DE L’A.P.C de TAZOULT ; contre un paiement des frais des annexes du cahier des charges 4 000.00 DA. Le dossier de la soumission comprend les pièces suivantes :
1ÈRE ENVELOPPE : DOSSIER DE CANDIDATURE
01-Modèle de déclaration de candidature dûment signé, établi selon modèle cahier des charges.
02-Modèle de déclaration de probité, établi selon modèle cahier des charges.
03-le statut de l'entreprise soumissionnaire.
04-Les documents relatifs aux pouvoirs les personnes à engager l'entreprise.
05-registre de commerce.
06-Le certificat de qualification et de classification du soumissionnaire (en cours de validité)
07-Un extrait de rôle en cours de validité (apuré ou avec échéancier), originale ou copie délivré au niveau duactivité portant la mention « non inscrit au fichier des fraudeurs ».
08-Une copie des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPH)
09-Une copie du Numéro d'identification fiscale (NIF)
10-Les bilans financiers des 03 dernières années (2023-2024-2025) certifiés par un commissaire aux compte.
11-Liste des moyens humains des responsables chargés de l'exécution du projet avec justification (diplôme, et attestation d'affiliation CNAS obligatoire).
12-liste du matériel avec pièces justificatives.
13-Les références professionnelles du soumissionnaire (attestations de bonne exécution des cinq dernières années délivrées par le maître de l'ouvrage ou le service technique).
2ÈME ENVELOPPE : L'OFFRE TECHNIQUE :
01-Modèle de déclaration à souscrire dûment signé, établi selon modèle cahier des charges.
02-cahier de charge signé par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » .
03-Un mémoire technique justificatif selon le modèle remis dans le cahier des charges signée et paraphé et établie selon modèle du cahier des charges.
04-planning de réalisation détaillée selon modèle cahier des charges (précisant le délai contractuel.
3ÈME ENVELOPPE : L'OFFRE FINANCIERE :
01-Lettre de soumission.
02-Bordereau des prix unitaires renseignés en chiffre et en lettre signé par le soumissionnaire.
03-Détail quantitatif et estimatif visé et renseigné.
04-la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). NOT :Les documents justifiant la participation au marché public, qui doit le fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.
Les offres doivent être déposées à la main au secrétariat du P A.P.C de TAZOULT WILAYA DE BATNA (bureau du secrétariat du P A.P.C de TAZOULT) au plus tard le dernier jour de la date de remise des plis qui sera fixée à 15 jours à compter de la date de la première parution dans les journaux quotidiens ou le BOMOP de 08h00h- 10.00h. L'ouverture des plis sera à 10.30h de la même journée.
APPEL D'OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES… …13…/…2026…….
A ne pas ouvrir par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
LOT N°1 : AMENAGEMENT RUE A CITE ELMOSTAKBL ET DEUX PASSAGES A CITE OULED AOuf COMMUNE DE TAZOULT
LOT N°2 : AMÉNAGEMENT DES RUES DE L'ECOLE 200 LOGTS CITE BOUADOUNE COMMUNE DE TAZOULT LOT N°3 : AMÉNAGEMENT RUE A CITE 30 LOGTS CNL ET 65 LOGTS AUTO-COSTRUCTION BOUADOUNE COMMUNE DE TAZOULT LOT N°4 : AMÉNAGEMENT DES RUES EN FACE L'ECOLE MEHDAOUI ET CHIRATOUNE CITE DERDOUR COMMUNE DE TAZOULT
L'ouverture des plis fait au dernier jour, correspondant à la date de dépôt des offres à ( 10.30 heure ) en séance publique au siège de L'APC. (Cette annonce est une invitation à assister à cette réunion au siège de L’APC). Si jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prolongé jusqu'à jours ouvrable suivant. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de : trois (03) mois + la durée de préparation des offres.
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE
ANEP 2625008457 — DZ54 — 02/09/2026
DZtenders.com
