Réalisation des travaux de vrd et de bâtiments divers en 03 lots 07/2026 2616022406 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS DIRECTION DES TRANSPORTS DE LA WILAYA DE BEJAIA AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 07/2026 La Direction des Transports de la Wilaya de BEJAIA, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant le projet : Lot N° 01: Aménagement d’un arrêt de bus à TAZMALT Lot N° 02: Aménagement d’un arrêt de bus à AOKAS Lot N° 03: Aménagement d’un arrêt de bus à KHERRATA Sont admis à concourir (éligible) pour : Le lot n° 01 tous les soumissionnaires de droit algérien, titulaires d’un certificat de qualification et de classification professionnelles, catégorie trois (III) ou plus, en cours de validité, dans le domaine des travaux de bâtiment (activité principale). Les lots n° 02 et n° 03 tous les soumissionnaires de droit algérien titulaires d’un certificat de qualification et de classification professionnelles, catégorie DEUX (II) ou plus, en cours de validité, dans le domaine des travaux de bâtiment (activité principale). Les soumissionnaires doivent également justifier d’une attestation de bonne exécution des travaux bâtiment délivrée par un maître d’ouvrage public, durant les dix (10) dernières années y compris l’année en cours, portant sur un montant égal ou supérieur à huit millions de dinars algériens (8 000 000,00 DA TTC), accompagnée d’un procès-verbal de réception des travaux. Cette condition constitue un critère éliminatoire. N/B : Toute entreprise peut soumissionner pour un ou les trois lots, mais ne sera retenue que pour deux (02) lots maximum. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, sont tenus de retirer le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, à titre gratuit, auprès du siège de la Direction des Transports de la Wilaya de Bejaia, sis rue du Docteur Chaabane – 06000 BEJAIA. CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES : Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi N° 23-12 du 20 août 2023 fixant les règles relatives aux marchés publics, le dossier d’appel d’offres fait connaître les prestations formant l’objet du marché, fur les procédures d’appel d’offres et le contenu du marché. Le dossier comprend : A/ Dossier de candidature : 1) Déclaration à souscrire remplie et signée (selon modèle ci-joint) 2) Déclaration de probité remplie et signée (selon modèle ci-joint) 3) Certificat de qualification et de classification professionnelle, et sa validité, correspondant au lot ou objet de la soumission, dans le domaine des travaux de bâtiment en activité principale, confirmé par un un prøvis-verbal de réception des travaux. 4) Références professionnelles (justifiées par un rapport d’expertise établi par un expert en risque industriel et ou assurance pour le matériel roulant, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail. 5) Statuts de la société, s’il y a lieu (SNC - SARL – EURL et SPA). 6) Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 7) Numéro d’identification fiscal (NIF). 8) Registre de commerce électronique 9) Copie du dossier fiscal et parafiscal de l’entreprise 10) Une copie de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire (personne morale) datant de moins de trois mois. 11) Liste des moyens matériels justifiés par un rapport d’expertise établi par un expert en risque industriel et ou assurance pour le matériel roulant, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail. 12) Liste des moyens humains justifiés par les attestations d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail. 13) Planning d’exécution des travaux et délai global de réalisation. 14) Bilans financiers des 03 dernières années certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes ou par les services des impôts et les références bancaires. B/ Offre Technique : 1) La déclaration à souscrire remplie et signée (selon modèle ci-joint) 2) Cahier des charges (instruction aux soumissionnaires) portant à la dernière page, la mention « Lu et accepté ». 3) Mémoire justificatif des moyens humains et matériels à mettre à la disposition du projet (Document joint au cahier des charges de l’offre technique). 4) Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires. C/ Offre Financière : 1) La lettre de soumission remplie et signée (selon modèle ci-joint) 2) Le cahier des prescriptions spéciales signées. 3) Le bordereau des prix unitaires remplie et signée (selon modèle ci-joint) pour le ou les lots objet de la soumission 4) Le devis quantitatif et estimatif remplie et signée (selon modèle ci-joint) pour le ou les lots objet de la soumission On attend du soumissionnaire qu’il examine toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications contenues dans les documents de consultation. Le soumissionnaire assumera les risques de défaut de présentation de sa soumission en conformité aux exigences des documents de l’appel d’offres. Ces carences peuvent entraîner le rejet de son offre. Le soumissionnaire doit examiner attentivement l’ensemble des documents de consultation et répondre à toutes leurs exigences. Toute omission d’informations ou non-conformité de l’offre aux conditions de l’appel d’offres engage sa responsabilité et peut entraîner le rejet de son offre. Le maître de l’ouvrage doit recevoir les offres à l’adresse indiquée dans le paragraphe 15 du présent appel d’offres, au plus tard dans les quinze (15) jours à partir de la 1 e parution sur les journaux ou BOmp, Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : Direction des Transports de la Wilaya de BEJAIA, sis rue du Docteur Chaabane – 06000 BEJAIA. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 14 heures. Toute offre reçue par le maître de l’ouvrage après la date limite de dépôt des offres ou modifiant le dossier d’appel d’offres sous réserve des dispositions de l’article 07, dans ce cas tous les droits et toutes les obligations du soumissionnaire initial seront liés au nouveau délai. L’expiration du délai de remise des offres, tel que fixé à la date d’ouverture des plis. Toute offre reçue par le maître de l’ouvrage après la date limite de dépôt des offres, tel que fixé à la date d’ouverture des plis, ne sera pas prise en considération. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, augmentée du délai de la date d’ouverture des plis. Les soumissionnaires soumettront leurs offres (offre technique, offre financière et dossier de candidature) sous triple enveloppes anonymes ne portant que les mentions suivantes : « A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS DE LA WILAYA DE BEJAIA « AVIS D’APPEL D’OFFRES AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES » N° 07/2026 LOT N° : LOT N° : NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES » Les trois enveloppes intérieures cachetées portant le nom et l’adresse du soumissionnaire et contenant chacune une offre technique, une offre financière et dossier de candidature) sous la forme « Lu et accepté ». OUVERTURE DES PLIS : Selon les dispositions de l’article 19 du cahier des charges (offres technique). Le maître de l’ouvrage examinera les offres pour vérifier leur conformité, si elles sont complètes, si elles contiennent des erreurs documentaires étaient correctement signés et si elles sont d’une façon générale en bon ordre. Evaluation et comparaison des offres : Selon les dispositions de l’article 21 du cahier des charges (offres technique). L’évaluation et la comparaison des offres se feront comme suit : tennat compte : Délai de réalisation et planning : 10 (points) Moyens humains : 20 (points) Moyens matériels : 30 (points) TOTAL : 60 (points) En premier lieu une évaluation technique (60 points) selon les dispositions de l’article 22 du cahier des charges (offres technique). Une fois tous les dossiers notés, il sera procédé à l’addition des points pour chaque concurrent et ensuite à son classement. Critères d’élimination : selon les dispositions de l’article 23 du cahier des charges (offres technique). Détails d’évaluation (système de notation) : selon les dispositions de l’article 24 du cahier des charges (offres technique). Entreprise défaillante : selon les dispositions de l’article 24 du cahier des charges (offres technique) ; cette évaluation tiendra en compte : les erreurs arithmétiques seront corrigées en premier lieu sur le prix du bordereau des prix unitaires et celui du devis quantitatif et estimatif, le prix du bordereau des prix unitaires fera foi et le total sera corrigé. a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire du bordereau estimatif, le prix du bordereau des prix unitaires fera foi et le total sera corrigé. le montant en toute lettre prévaudra. b) S’il y a contradiction entre les lots et chiffres, le montant en toute lettre prévaudra. La notation des offres financières : En cas d’égalité des offres financières, l’entreprise ayant obtenu la meilleure note technique sera retenue. ou toutes les offres selon les dispositions de l’article 29 du cahier des charges (offre technique). Cas de rejet ; selon les dispositions de l’article 30 du cahier des charges (offres technique). Droit au soumissionnaire non retenu au recours ; selon les dispositions de l’article 31 du cahier des charges (offres technique). L’attribution provisoire du marché au soumissionnaire pré qualifié, et ayant l’offre financière la moins disante. Le Jeune Indépendant du 29/06/2026 / ANEP 2616022406 A -=-=-=-

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRANSPORTS DE LA WILAYA DE BEJAIA

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 07/2026

La Direction des Transports de la Wilaya de BEJAIA, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant le projet :

Lot N° 01: Aménagement d’un arrêt de bus à TAZMALT Lot N° 02: Aménagement d’un arrêt de bus à AOKAS Lot N° 03: Aménagement d’un arrêt de bus à KHERRATA

• Sont admis à concourir (éligible) pour :
  • Le lot n° 01 tous les soumissionnaires de droit algérien, titulaires d’un certificat de qualification et de classification professionnelles, catégorie trois (III) ou plus, en cours de validité, dans le domaine des travaux de bâtiment (activité principale).
  • Les lots n° 02 et n° 03 tous les soumissionnaires de droit algérien titulaires d’un certificat de qualification et de classification professionnelles, catégorie DEUX (II) ou plus, en cours de validité, dans le domaine des travaux de bâtiment (activité principale).

Les soumissionnaires doivent également justifier d’une attestation de bonne exécution des travaux bâtiment délivrée par un maître d’ouvrage public, durant les dix (10) dernières années y compris l’année en cours, portant sur un montant égal ou supérieur à huit millions de dinars algériens (8 000 000,00 DA TTC), accompagnée d’un procès-verbal de réception des travaux. Cette condition constitue un critère éliminatoire.

N/B : Toute entreprise peut soumissionner pour un ou les trois lots, mais ne sera retenue que pour deux (02) lots maximum.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, sont tenus de retirer le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, à titre gratuit, auprès du siège de la Direction des Transports de la Wilaya de Bejaia, sis rue du Docteur Chaabane – 06000 BEJAIA.

CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi N° 23-12 du 20 août 2023 fixant les règles relatives aux marchés publics, le dossier d’appel d’offres fait connaître les prestations formant l’objet du marché, fur les procédures d’appel d’offres et le contenu du marché. Le dossier comprend :

A/ Dossier de candidature : 1) Déclaration à souscrire remplie et signée (selon modèle ci-joint) 2) Déclaration de probité remplie et signée (selon modèle ci-joint) 3) Certificat de qualification et de classification professionnelle, et sa validité, correspondant au lot ou objet de la soumission, dans le domaine des travaux de bâtiment en activité principale, confirmé par un un prøvis-verbal de réception des travaux. 4) Références professionnelles (justifiées par un rapport d’expertise établi par un expert en risque industriel et ou assurance pour le matériel roulant, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail. 5) Statuts de la société, s’il y a lieu (SNC - SARL – EURL et SPA). 6) Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 7) Numéro d’identification fiscal (NIF). 8) Registre de commerce électronique 9) Copie du dossier fiscal et parafiscal de l’entreprise 10) Une copie de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire (personne morale) datant de moins de trois mois. 11) Liste des moyens matériels justifiés par un rapport d’expertise établi par un expert en risque industriel et ou assurance pour le matériel roulant, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail. 12) Liste des moyens humains justifiés par les attestations d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail, attestation d’affiliation CNAS) pour la main d’œuvre qualifiée en plus par les diplômes pour l’encadrement des œuvres de travail. 13) Planning d’exécution des travaux et délai global de réalisation. 14) Bilans financiers des 03 dernières années certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes ou par les services des impôts et les références bancaires.

B/ Offre Technique : 1) La déclaration à souscrire remplie et signée (selon modèle ci-joint) 2) Cahier des charges (instruction aux soumissionnaires) portant à la dernière page, la mention « Lu et accepté ». 3) Mémoire justificatif des moyens humains et matériels à mettre à la disposition du projet (Document joint au cahier des charges de l’offre technique). 4) Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires.

C/ Offre Financière : 1) La lettre de soumission remplie et signée (selon modèle ci-joint) 2) Le cahier des prescriptions spéciales signées.

3) Le bordereau des prix unitaires remplie et signée (selon modèle ci-joint) pour le ou les lots objet de la soumission 4) Le devis quantitatif et estimatif remplie et signée (selon modèle ci-joint) pour le ou les lots objet de la soumission

On attend du soumissionnaire qu’il examine toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications contenues dans les documents de consultation. Le soumissionnaire assumera les risques de défaut de présentation de sa soumission en conformité aux exigences des documents de l’appel d’offres. Ces carences peuvent entraîner le rejet de son offre.

• Le soumissionnaire doit examiner attentivement l’ensemble des documents de consultation et répondre à toutes leurs exigences. Toute omission d’informations ou non-conformité de l’offre aux conditions de l’appel d’offres engage sa responsabilité et peut entraîner le rejet de son offre.
• Le maître de l’ouvrage doit recevoir les offres à l’adresse indiquée dans le paragraphe 15 du présent appel d’offres, au plus tard dans les quinze (15) jours à partir de la 1 e parution sur les journaux ou BOmp, Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : Direction des Transports de la Wilaya de BEJAIA, sis rue du Docteur Chaabane – 06000 BEJAIA. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 14 heures.
• Toute offre reçue par le maître de l’ouvrage après la date limite de dépôt des offres ou modifiant le dossier d’appel d’offres sous réserve des dispositions de l’article 07, dans ce cas tous les droits et toutes les obligations du soumissionnaire initial seront liés au nouveau délai. L’expiration du délai de remise des offres, tel que fixé à la date d’ouverture des plis.
• Toute offre reçue par le maître de l’ouvrage après la date limite de dépôt des offres, tel que fixé à la date d’ouverture des plis, ne sera pas prise en considération.
• Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, augmentée du délai de la date d’ouverture des plis.
• Les soumissionnaires soumettront leurs offres (offre technique, offre financière et dossier de candidature) sous triple enveloppes anonymes ne portant que les mentions suivantes :

« A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS DE LA WILAYA DE BEJAIA « AVIS D’APPEL D’OFFRES AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES » N° 07/2026 LOT N° : LOT N° : NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »

Les trois enveloppes intérieures cachetées portant le nom et l’adresse du soumissionnaire et contenant chacune une offre technique, une offre financière et dossier de candidature) sous la forme « Lu et accepté ».

OUVERTURE DES PLIS :

Selon les dispositions de l’article 19 du cahier des charges (offres technique). Le maître de l’ouvrage examinera les offres pour vérifier leur conformité, si elles sont complètes, si elles contiennent des erreurs documentaires étaient correctement signés et si elles sont d’une façon générale en bon ordre.

Evaluation et comparaison des offres :

Selon les dispositions de l’article 21 du cahier des charges (offres technique). L’évaluation et la comparaison des offres se feront comme suit :

• tennat compte :

  • Délai de réalisation et planning : 10 (points)
  • Moyens humains : 20 (points)
  • Moyens matériels : 30 (points)
  • TOTAL : 60 (points)

• En premier lieu une évaluation technique (60 points) selon les dispositions de l’article 22 du cahier des charges (offres technique).

• Une fois tous les dossiers notés, il sera procédé à l’addition des points pour chaque concurrent et ensuite à son classement.

Critères d’élimination : selon les dispositions de l’article 23 du cahier des charges (offres technique).

Détails d’évaluation (système de notation) : selon les dispositions de l’article 24 du cahier des charges (offres technique).

• Entreprise défaillante : selon les dispositions de l’article 24 du cahier des charges (offres technique) ; cette évaluation tiendra en compte : les erreurs arithmétiques seront corrigées en premier lieu sur le prix du bordereau des prix unitaires et celui du devis quantitatif et estimatif, le prix du bordereau des prix unitaires fera foi et le total sera corrigé.

  • a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire du bordereau estimatif, le prix du bordereau des prix unitaires fera foi et le total sera corrigé. le montant en toute lettre prévaudra.
  • b) S’il y a contradiction entre les lots et chiffres, le montant en toute lettre prévaudra.

• La notation des offres financières :

En cas d’égalité des offres financières, l’entreprise ayant obtenu la meilleure note technique sera retenue. ou toutes les offres selon les dispositions de l’article 29 du cahier des charges (offre technique).

Cas de rejet ; selon les dispositions de l’article 30 du cahier des charges (offres technique). Droit au soumissionnaire non retenu au recours ; selon les dispositions de l’article 31 du cahier des charges (offres technique).

• L’attribution provisoire du marché au soumissionnaire pré qualifié, et ayant l’offre financière la moins disante.

Le Jeune Indépendant du 29/06/2026 / ANEP 2616022406