REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D'ADRAR
AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°14. /2026
NIF : 099001019033631
Opération : Extension et Rénovation des Réseaux d’AEP des communes Fenoughil Reggane - Aoulef et Timoukten (w. Adrar)
Dans le cadre de l'opération Extension et Rénovation des Réseaux d’AEP des communes Fenoughil Reggane Aoulef et Timoukten (w. Adrar), la direction des ressources en eau de la Wilaya d’Adrar lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales en vue de réalisation des lots suivants:
PROJET
LOT 01 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP de la Commune de Fenoughil
- Lot 1-1 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP Chef lieu de la commune Fenoughil
- Lot 1-2 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP kseurs Azzi et El Manseur commune Fenoughil
- Lot 1-3 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksar Tasfaouet commune Fenoughil
LOT 02 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP de la Commune de Reggane
- Lot 2-1 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP Chef lieu de la commune Reggane
- Lot 2-2 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP kseurs Taourirt, Zaolet Reggani et Timadamine commune Reggane
- Lot 2-3 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP kseurs Inzeglouf ,Ait El Messaoud et Enfis commune Reggane
LOT 03 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP de la Commune d’Aoulef.
- Lot 3-1 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksours Zaoulet Halnoune et kasbet bellal Commune d’Aoulef.
- Lot 3-2 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksours Ommanat, Rokdna, Djedid et takaraf Commune d’Aoulef.
LOT 04 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP de la Commune Timoktene.
- Lot 4-1 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksar Zaoulet Moulay Hiba Commune Timoktene.
- Lot 4-2 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksours ouled el hadj et Timoktene Commune Timoktene.
- Lot 4-3 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksar In Belbel Commune Timoktene.
Les soumissionnaires ayant rempli les conditions d’éligibilités suivantes:
- Disposer d’un certificat de qualification et de classification professionnelle activité qualifié en hydraulique principale catégorie Trois et plus (III) en cours de validité.
- Avoir réalisé un projet similaire d’un réseau d’alimentation ou adduction en eau potable sur un linéaire au minimum de 2000 ml en PEHD PN 10 tous diamètres confondus justifié par une attestation de bonne exécution délivré par le maître de l’ouvrage.
- Avoir une moyenne du chiffre d’affaire des trois dernières années égale ou supérieure à 15.000.000.00 DA justifié par des attestations d’activité.
et intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des ressources en eau de la wilaya d’Adrar (bureau des marchés). Tél : 049/36-46-23 Fax :049/36-46-22.
Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres les documents légalisés, exigés par la réglementation en vigueur en trois (03) enveloppes :
1) Plis contenant dossier de candidature : contient :
| 01 | Déclaration de candidature dûment remplie daté et signée. | 02 | Extrait du casier judiciaire en cours de validité (original) daté moins de 03 mois du signataire de la soumission, porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. | 03 | Attestation de mise à jour, CNAS, CASNOS, CACOBATHPH (copie en cours de validité). | 04 | Extrait de Rôle activité apuré ou accompagnée d’un échéancier de paiement (copie) portant la mention non inscrit dans la liste des fraudeurs. (en cours de validité). | 05 | Extrait du registre de commerce ou copie de registre commerce électronique. | 06 | Attestation de dépôt légal des comptes sociaux délivrée par les antennes du CNRC du dernier exercice (copie). | 07 | Numéro d’identification fiscale (copie). | 08 | Déclaration de probité dûment remplie daté et signée. | 09 | Statut de l’entreprise pour SARL, EURL ou SPA. | 10 | Certificat de qualification et de classification professionnelle activité qualifié en hydraulique categorie Trois (III) en cours de validité. | 11 | Avoir une moyenne du chiffre d’affaire des trois dernières années égale ou supérieure à 15 000 0000.00 DA justifié par des attestations d’activité. | Les moyens humains: | 12 | -Liste des moyens humains signée et paraphée (encadrement destiné au projet avec copie de diplôme + CV) déclarée à la CNAS justifiée par les attestations d’affiliation en cours de validité. | Les moyens matériels: | 13 | -Liste des moyens humains signée et paraphée (encadrement destiné au projet avec copie de diplôme + CV) déclarée à la CNAS justifiée par les attestations d’affiliation en cours de validité.
- Un état de renseignement complet du matériel avec cartes grises (copie)+assurance (copie) (en cours de validité) pour le matériel roulant, factures d’achat pour le matériel non roulant, et PV d’inventaire visé par l’huissier de justice des comptes. | 14 | Les références professionnelles justifiées par des Attestations de bonne exécution pour des travaux similaires réseaux AEP ou adduction délivrées par les maîtres d’ouvrage.
L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 1ère enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes:
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 14 / 2026.
" Dossier de candidature "
2) Plis contenant l’offre technique contient :
| 01 | Déclaration à souscrire dûment remplie datée et signée. (selon modèle joint) | 02 | Un mémoire justificatif comportant les moyens humains, moyens matériels et méthodologie du travail | 03 | Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». | 04 | Délai d’exécution et planning prévisionnel des travaux | 05 | Certificat de visite de site.
L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 2ème enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 14 / 2026.
" Offre Technique "
3) Plis contenant l’offre financière contient :
| 01 | Lettre de soumission dûment remplie daté et signée. (selon modèle joint) | 02 | Le Bordereau des prix unitaires(BPU) dûment remplie daté et signée. (selon modèle joint) | 03 | Détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment remplie daté et signée. (selon modèle joint)
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 14 / 2026.
" Offre Financière "
Les trois enveloppes seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme ne portant que les mentions :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°14/2026 »
Opération :
Extension et Rénovation des Réseaux d’AEP des communes Fenoughil Reggane - Aoulef et Timoukten (w. Adrar)
(À ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres )
Les offres seront déposées au bureau du secrétariat du service contractant à l’adresse ci-dessus :
A Monsieur :
Le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Adrar(secrétariat).
Route de l’ancien Aéroport - Adrar
TÉL 049/36/46/23 Fax 049/36-46-22.
le délai de préparation des offres est fixé à (15 jours à compter du premier jour de la publication de l’avis d’appel d’offres aux deux quotidiens nationaux et/ou au bulletin officiel de l’opérateur public (BOMOP). La date et l’heure limite du dépôt des offres est fixé au Quinzième (15éme) jour de la durée de préparation des offres à 08h :00 matin au midi (12h00).
Ouverture des offres : L’ouverture des plis se déroulera en séance publique au siège de la direction des ressources en eau de la wilaya d’Adrar (salle de réunion) au même jour du dépôt des offres à 14h. si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure. Cet avis sera considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis techniques et financiers. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours en plus de la durée de préparation des offres à compter de la 1ère publication de l’avis dans la presse sur deux quotidiens nationaux et BOMOP.
L’Algérie Aujourd'hui du 02/04/2026 ANEP 261 601 1422
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D'ADRAR
AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°14. /2026
NIF : 099001019033631
Opération : Extension et Rénovation des Réseaux d’AEP des communes Fenoughil Reggane - Aoulef et Timoukten (w. Adrar)
Dans le cadre de l'opération Extension et Rénovation des Réseaux d’AEP des communes Fenoughil Reggane Aoulef et Timoukten (w. Adrar), la direction des ressources en eau de la Wilaya d’Adrar lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales en vue de réalisation des lots suivants:
PROJET
LOT 01 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP de la Commune de Fenoughil
- Lot 1-1 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP Chef lieu de la commune Fenoughil
- Lot 1-2 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP kseurs Azzi et El Manseur commune Fenoughil
- Lot 1-3 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksar Tasfaouet commune Fenoughil
LOT 02 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP de la Commune de Reggane
- Lot 2-1 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP Chef lieu de la commune Reggane
- Lot 2-2 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP kseurs Taourirt, Zaolet Reggani et Timadamine commune Reggane
- Lot 2-3 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP kseurs Inzeglouf ,Ait El Messaoud et Enfis commune Reggane
LOT 03 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP de la Commune d’Aoulef.
- Lot 3-1 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksours Zaoulet Halnoune et kasbet bellal Commune d’Aoulef.
- Lot 3-2 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksours Ommanat, Rokdna, Djedid et takaraf Commune d’Aoulef.
LOT 04 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP de la Commune Timoktene.
- Lot 4-1 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksar Zaoulet Moulay Hiba Commune Timoktene.
- Lot 4-2 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksours ouled el hadj et Timoktene Commune Timoktene.
- Lot 4-3 : Rénovation et Extension des Réseaux d’AEP ksar In Belbel Commune Timoktene.
Les soumissionnaires ayant rempli les conditions d’éligibilités suivantes:
- Disposer d’un certificat de qualification et de classification professionnelle activité qualifié en hydraulique principale catégorie Trois et plus (III) en cours de validité.
- Avoir réalisé un projet similaire d’un réseau d’alimentation ou adduction en eau potable sur un linéaire au minimum de 2000 ml en PEHD PN 10 tous diamètres confondus justifié par une attestation de bonne exécution délivré par le maître de l’ouvrage.
- Avoir une moyenne du chiffre d’affaire des trois dernières années égale ou supérieure à 15.000.000.00 DA justifié par des attestations d’activité.
et intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des ressources en eau de la wilaya d’Adrar (bureau des marchés). Tél : 049/36-46-23 Fax :049/36-46-22.
Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres les documents légalisés, exigés par la réglementation en vigueur en trois (03) enveloppes :
1) Plis contenant dossier de candidature : contient :
| 01 | Déclaration de candidature dûment remplie daté et signée. | 02 | Extrait du casier judiciaire en cours de validité (original) daté moins de 03 mois du signataire de la soumission, porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. | 03 | Attestation de mise à jour, CNAS, CASNOS, CACOBATHPH (copie en cours de validité). | 04 | Extrait de Rôle activité apuré ou accompagnée d’un échéancier de paiement (copie) portant la mention non inscrit dans la liste des fraudeurs. (en cours de validité). | 05 | Extrait du registre de commerce ou copie de registre commerce électronique. | 06 | Attestation de dépôt légal des comptes sociaux délivrée par les antennes du CNRC du dernier exercice (copie). | 07 | Numéro d’identification fiscale (copie). | 08 | Déclaration de probité dûment remplie daté et signée. | 09 | Statut de l’entreprise pour SARL, EURL ou SPA. | 10 | Certificat de qualification et de classification professionnelle activité qualifié en hydraulique categorie Trois (III) en cours de validité. | 11 | Avoir une moyenne du chiffre d’affaire des trois dernières années égale ou supérieure à 15 000 0000.00 DA justifié par des attestations d’activité. | Les moyens humains: | 12 | -Liste des moyens humains signée et paraphée (encadrement destiné au projet avec copie de diplôme + CV) déclarée à la CNAS justifiée par les attestations d’affiliation en cours de validité. | Les moyens matériels: | 13 | -Liste des moyens humains signée et paraphée (encadrement destiné au projet avec copie de diplôme + CV) déclarée à la CNAS justifiée par les attestations d’affiliation en cours de validité.
- Un état de renseignement complet du matériel avec cartes grises (copie)+assurance (copie) (en cours de validité) pour le matériel roulant, factures d’achat pour le matériel non roulant, et PV d’inventaire visé par l’huissier de justice des comptes. | 14 | Les références professionnelles justifiées par des Attestations de bonne exécution pour des travaux similaires réseaux AEP ou adduction délivrées par les maîtres d’ouvrage.
L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 1ère enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes:
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 14 / 2026.
" Dossier de candidature "
2) Plis contenant l’offre technique contient :
| 01 | Déclaration à souscrire dûment remplie datée et signée. (selon modèle joint) | 02 | Un mémoire justificatif comportant les moyens humains, moyens matériels et méthodologie du travail | 03 | Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». | 04 | Délai d’exécution et planning prévisionnel des travaux | 05 | Certificat de visite de site.
L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 2ème enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 14 / 2026.
" Offre Technique "
3) Plis contenant l’offre financière contient :
| 01 | Lettre de soumission dûment remplie daté et signée. (selon modèle joint) | 02 | Le Bordereau des prix unitaires(BPU) dûment remplie daté et signée. (selon modèle joint) | 03 | Détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment remplie daté et signée. (selon modèle joint)
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 14 / 2026.
" Offre Financière "
Les trois enveloppes seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme ne portant que les mentions :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°14/2026 »
Opération :
Extension et Rénovation des Réseaux d’AEP des communes Fenoughil Reggane - Aoulef et Timoukten (w. Adrar)
(À ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres )
Les offres seront déposées au bureau du secrétariat du service contractant à l’adresse ci-dessus :
A Monsieur :
Le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Adrar(secrétariat).
Route de l’ancien Aéroport - Adrar
TÉL 049/36/46/23 Fax 049/36-46-22.
le délai de préparation des offres est fixé à (15 jours à compter du premier jour de la publication de l’avis d’appel d’offres aux deux quotidiens nationaux et/ou au bulletin officiel de l’opérateur public (BOMOP). La date et l’heure limite du dépôt des offres est fixé au Quinzième (15éme) jour de la durée de préparation des offres à 08h :00 matin au midi (12h00).
Ouverture des offres : L’ouverture des plis se déroulera en séance publique au siège de la direction des ressources en eau de la wilaya d’Adrar (salle de réunion) au même jour du dépôt des offres à 14h. si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure. Cet avis sera considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis techniques et financiers. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours en plus de la durée de préparation des offres à compter de la 1ère publication de l’avis dans la presse sur deux quotidiens nationaux et BOMOP.
L’Algérie Aujourd'hui du 02/04/2026 ANEP 261 601 1422
