République Algérienne Démocratique et Populaire
MINISTERE DE L'HABITAT, L'URBANISME ET DE LA VILLE AGENCE NATIONALE DE L'AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT-AADL- DIRECTION REGIONALE TIARET Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed Tiaret Nº Identification fiscale: 000016001405697 « LOCATION-VENTE » Réalisation de reste à réaliser de 53 logements location-vente en TCE avec locaux à usage commercial et professionnel et conciergerie sans VRD à Elbayadh.
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 05/DRTAADL/2026
En application des dispositions du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, L'AGENCE NATIONALE DE L'AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT- DIRECTION REGIONALE TIARET-AADL >> lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour: La réalisation de reste à réaliser de 53 logements location-vente en TCE avec locaux à usage commercial et professionnel et conciergerie sans VRD à Elbayadh.
En application des dispositions des articles 53 à 57 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, En application décret exécutif N°93 289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, d'être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N°05-114 du 07/04/05 En application de l'arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, travaux publics et l'hydraulique, sous peine d'élimination. Le présent avis d'appel d'offres s'adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d'éligibilité suivantes:
CONDITIONS D'ELIGIBILITE:
En application des dispositions des articles 53 à 57 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, En application décret exécutif N°93 289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, d'être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N°05-114 du 07/04/05 En application de l'arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, travaux publics et l'hydraulique, sous peine d'élimination. Le présent avis d'appel d'offre s'adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d'éligibilité suivantes : a) -Capacités professionnelles; Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie 01 (la une) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale. b) Capacités financières : Ayant un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années 2020,2021 et 2022 égales ou supérieur à 50 000 000,00 DA (les bilans doivent être visés par les services des impôts) c) Capacités techniques: ayant les moyens humains et matériels suivant :
1/-Moyens humains:
-Un (01) Architecte ou ingénieur ou mastère (chef de projet) dans le domaine du bâtiment ayant une expérience supérieure ou égale de 02 ans.
Justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir: l'état nominatif ou fiche de carrière délivrés par la CNAS justifiant l'expérience, CASNOS diplômes, CV, et les certificats de travail et qualité.
2/-Moyens matériels: le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :
-Un (01) camions de 10 t ou plus -Une (01) Centrale à Béton de 30 M3/h (fix ou mobil) -Un (01) engin de terrassement.
- NB:La liste des moyens matériels de l'entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d'assurances, factures d'achat, constat récent d'un huissier de justice (daté de six mois maximum à la date de la soumission), constat récent d'un expert agrée auprès des mines (daté de six mois à la date de soumission) et contrat leasing avec une banque)
Si l'une des conditions d'éligibilité n'est pas satisfaite, l'offre sera rejetée systématiquement.
-Les moyens humains et matériels ayant servi dans l'éligibilité du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l'évaluation de l'offre technique. -Les pièces justifiant les conditions d'éligibilité ne doivent pas être présentées dans l'offre technique. -Les moyens humains et matériels ayant servi dans l'éligibilité du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l'évaluation de l'offre technique. -Les pièces justifiant les conditions d'éligibilité ne doivent pas être présentées dans l'offre technique. Le cahier des charges est à retirer par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné, sur présentation d'un extrait du registre de commerce, une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle et contre paiement de la somme de cinq mille (5 000.00) DA auprès de:
La Direction Régionale AADL de TIARET Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed Tiaret
Conformément à article 67 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Les offres doivent comporter:
- Dossier de candidature
- Offre Technique
- Offre Financière
I - L'enveloppe dénommée<< DOSSIER DE CANDIDATURE » abritera:
- une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée par le soumissionnaire, datée, avec apposition de cachet;
- une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée par le soumissionnaire, datée, avec apposition de cachet.
- les statuts pour les sociétés (s'il y a lieu);
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise;
- Les documents permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires cités à l'article 04 du présent cahier des charges.
II- L'enveloppe dénommées « L'OFFRE TECHNIQUE » abritera: 1/La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée par le soumissionnaire, datée, avec apposition de cachet. 2/Les documents permettant d'évaluer l'offre technique: un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé à savoir:
- Les moyens humains à mobiliser pour le projet
- Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet
- Méthodologie d'exécution des travaux
- Produits proposés pour le chantier
- Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées
- Le délai d'exécution 3/Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». 4/Le procès-verbal de visite du site.
III- L'enveloppe dénommée « L'OFFRE FINANCIERE » abritera: 1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet. 2/- Les bordereaux des prix unitaires pour la partie logements, commerces et services et conciergeries en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires. 3/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré habitable des logements. 4/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré commerces et services. 5/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré des conciergeries. 6/- Tableau récapitulatif du montant total du marché 9/- Le planning de la réalisation des ouvrages.
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours, à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offres dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux et la presse électronique. Le dépôt des offres s'effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le vingt et unième (21ème) jour au plus tard à 12h00. L'offre doit être déposée dans les délais requis à l'adresse ci-après: Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement
- AADL- Direction Régionale TIARET Sise à: Cité 500 Logements Kaid Ahmed Tiaret L'ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financières s'effectuera en une seule phase au siège du maitre de l'ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à Treize (13 h00) heures. Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable, au cas où cette date coïncide avec un jour férié et/ou de repos hebdomadaire légal. L'offre demeure valide pendant une période de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres. Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis. Le directeur régional de L'AADL Tiaret
LE RÉGIONAL - ANEP N° 2631001546 - 02-02-2026
République Algérienne Démocratique et Populaire
MINISTERE DE L'HABITAT, L'URBANISME ET DE LA VILLE AGENCE NATIONALE DE L'AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT-AADL- DIRECTION REGIONALE TIARET Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed Tiaret Nº Identification fiscale: 000016001405697 « LOCATION-VENTE » Réalisation de reste à réaliser de 53 logements location-vente en TCE avec locaux à usage commercial et professionnel et conciergerie sans VRD à Elbayadh.
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 05/DRTAADL/2026
En application des dispositions du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, L'AGENCE NATIONALE DE L'AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT- DIRECTION REGIONALE TIARET-AADL >> lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour: La réalisation de reste à réaliser de 53 logements location-vente en TCE avec locaux à usage commercial et professionnel et conciergerie sans VRD à Elbayadh.
En application des dispositions des articles 53 à 57 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, En application décret exécutif N°93 289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, d'être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N°05-114 du 07/04/05 En application de l'arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, travaux publics et l'hydraulique, sous peine d'élimination. Le présent avis d'appel d'offres s'adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d'éligibilité suivantes:
CONDITIONS D'ELIGIBILITE:
En application des dispositions des articles 53 à 57 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, En application décret exécutif N°93 289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, d'être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N°05-114 du 07/04/05 En application de l'arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, travaux publics et l'hydraulique, sous peine d'élimination. Le présent avis d'appel d'offre s'adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d'éligibilité suivantes : a) -Capacités professionnelles; Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie 01 (la une) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale. b) Capacités financières : Ayant un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années 2020,2021 et 2022 égales ou supérieur à 50 000 000,00 DA (les bilans doivent être visés par les services des impôts) c) Capacités techniques: ayant les moyens humains et matériels suivant :
1/-Moyens humains:
-Un (01) Architecte ou ingénieur ou mastère (chef de projet) dans le domaine du bâtiment ayant une expérience supérieure ou égale de 02 ans.
Justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir: l'état nominatif ou fiche de carrière délivrés par la CNAS justifiant l'expérience, CASNOS diplômes, CV, et les certificats de travail et qualité.
2/-Moyens matériels: le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :
-Un (01) camions de 10 t ou plus -Une (01) Centrale à Béton de 30 M3/h (fix ou mobil) -Un (01) engin de terrassement.
- NB:La liste des moyens matériels de l'entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d'assurances, factures d'achat, constat récent d'un huissier de justice (daté de six mois maximum à la date de la soumission), constat récent d'un expert agrée auprès des mines (daté de six mois à la date de soumission) et contrat leasing avec une banque)
Si l'une des conditions d'éligibilité n'est pas satisfaite, l'offre sera rejetée systématiquement.
-Les moyens humains et matériels ayant servi dans l'éligibilité du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l'évaluation de l'offre technique. -Les pièces justifiant les conditions d'éligibilité ne doivent pas être présentées dans l'offre technique. -Les moyens humains et matériels ayant servi dans l'éligibilité du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l'évaluation de l'offre technique. -Les pièces justifiant les conditions d'éligibilité ne doivent pas être présentées dans l'offre technique. Le cahier des charges est à retirer par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné, sur présentation d'un extrait du registre de commerce, une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle et contre paiement de la somme de cinq mille (5 000.00) DA auprès de:
La Direction Régionale AADL de TIARET Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed Tiaret
Conformément à article 67 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Les offres doivent comporter:
- Dossier de candidature
- Offre Technique
- Offre Financière
I - L'enveloppe dénommée<< DOSSIER DE CANDIDATURE » abritera:
- une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée par le soumissionnaire, datée, avec apposition de cachet;
- une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée par le soumissionnaire, datée, avec apposition de cachet.
- les statuts pour les sociétés (s'il y a lieu);
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise;
- Les documents permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires cités à l'article 04 du présent cahier des charges.
II- L'enveloppe dénommées « L'OFFRE TECHNIQUE » abritera: 1/La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée par le soumissionnaire, datée, avec apposition de cachet. 2/Les documents permettant d'évaluer l'offre technique: un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé à savoir:
- Les moyens humains à mobiliser pour le projet
- Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet
- Méthodologie d'exécution des travaux
- Produits proposés pour le chantier
- Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées
- Le délai d'exécution 3/Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». 4/Le procès-verbal de visite du site.
III- L'enveloppe dénommée « L'OFFRE FINANCIERE » abritera: 1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet. 2/- Les bordereaux des prix unitaires pour la partie logements, commerces et services et conciergeries en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires. 3/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré habitable des logements. 4/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré commerces et services. 5/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré des conciergeries. 6/- Tableau récapitulatif du montant total du marché 9/- Le planning de la réalisation des ouvrages.
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours, à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offres dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux et la presse électronique. Le dépôt des offres s'effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le vingt et unième (21ème) jour au plus tard à 12h00. L'offre doit être déposée dans les délais requis à l'adresse ci-après: Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement
- AADL- Direction Régionale TIARET Sise à: Cité 500 Logements Kaid Ahmed Tiaret L'ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financières s'effectuera en une seule phase au siège du maitre de l'ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à Treize (13 h00) heures. Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable, au cas où cette date coïncide avec un jour férié et/ou de repos hebdomadaire légal. L'offre demeure valide pendant une période de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres. Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis. Le directeur régional de L'AADL Tiaret
LE RÉGIONAL - ANEP N° 2631001546 - 02-02-2026
