REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou NIF [408 020 000 150 039]
Avis d'Appel d'Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales N° 04/VRDPO/UMMTO/2025
L'Université Mouloud Mammeri-Tizi-Ouzou, lance un appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ayant pour objet: «Achèvement des travaux du reste à réaliser du bloc de 20 laboratoires de recherche au profit de l'Université de Tizi-Ouzou», Le cahier des charges est structuré en deux lots
- Lot 01: Restes à réaliser du lot gros œuvre + maçonnerie. Et Lot 02: Travaux des CES et CC (Corps d'Etat Secondaires et Clos Couvert). Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges, sous format numérique, auprès de l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, au Vice Rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de l'Orientation, sis au 5ème étage de la Tour Rectorale à HASNAOUA I. Tél-Fax: 026 11 29 47, ou envoyer une demande de retrait du cahier des charges à l'E-mail: spec.vrdpo@ummto.dz
Conditions d'éligibilité sont: Capacités professionnelles: Pour le lot 01 et pour le lot 02: L'entreprise doit avoir un certificat de qualification et de classification professionnelle, de catégorie SIX (06) et plus, en bâtiment comme activité principale, travaux Gros Œuvre ou TCE. Capacités techniques: Pour le lot 01: L'entreprise doit avoir réalisé 03 projets dans le domaine du bâtiment au minimum un projet de catégorie C et plus avec fondations sur pieux (justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d'ouvrages publics). Pour le lot 02: 1) L'entreprise doit avoir réalisé 03 projets dans le domaine du bâtiment au minimum un projet de catégorie C et plus (justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d'ouvrages publics). 2) Fiche Technique de la membrane à utiliser dans l'étanchéité terrasse, accompagnée de l'avis du C.N.E.R.I.B (Centre National d'Etude et de la Recherche Intégrées du Bâtiment) en cours de validité, conforme à cette membrane. Capacités financières: Pour le lot 01 et pour le lot 02: Ayant un cumul de chiffre d'affaire des 03 meilleurs bilans parmi les cinq (5) dernières années, supérieur ou égale à 100 millions de dinars. Le chiffre d'affaire sera justifié par les bilans des cinq dernières années (2020, 2021, 2022 et 2023, 2024), visés par l'organisme financier en l'occurrence les impôts. N.B: Les récépissés de dépôt de certificat de qualification et de classification professionnelle ne seront pas pris en compte; Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot ou pour les deux lots, et peuvent être attributaires d'un lot ou des deux lots. Contenu des offres: 01.Le dossier de candidature contient: - Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée. Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. Statuts pour les sociétés. Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l'entreprise. Certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité. Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) meilleurs chiffres d'affaire durant les 05 dernières années (2020, 2021, 2022 et 2023, 2024), Approuvée par les services des impôts. Références professionnelles de l'entreprise dûment justifiées par des attestations de bonne exécution visées par les différents maîtres d'ouvrages publics ou les entreprises publics. Liste des moyens humains signés par le gérant de l'entreprise. Liste des moyens matériels signés par le gérant de l'entreprise. Fiche Technique de la membrane à utiliser dans l'étanchéité terrasse (pour le lot 02), accompagnée de l'avis du C.N.E.R.I.B (Centre National d'Etude et de la Recherche Intégrées du Bâtiment) en cours de validité, conforme à cette membrane. 02.L'offre technique contient1. Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée; Cahier des charges (renseigné, signé, daté et cacheté), portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté»; Le PV de visite du site signés, daté et cacheté par le soumissionnaire et le maître de l'ouvrage; planning de réalisation; Un mémoire technique justificatif comprenant: Liste nominative des moyens humains affectés au projet: L'encadrement technique justifié par les diplômes et les attestations d'affiliations(CNAS) datées de moins de 03 mois ou CASNOS en cours de validité; Mains d'œuvre justifier par: Les attestations d'affiliation (CNAS) datées de moins de 03 mois. Les Moyens matériels affecté au projet justifiés par:-Matériel roulant justifié par des cartes grises + assurances et contrôle technique en cours de validité ou contrat de location notarié daté de moins d'une année accompagné par des cartes grises+assurance et control technique en cours de validité du locataire; -Matériel fixe justifié par un PV d'huissier de justice ou un rapport d'expertise et d'évaluation du matériels établis par le commissaire-priseur ou expert automobile ou toute personne habilitée à recenser le matériels, datées de moins d'une année ou contrat de location notarié daté de moins d'unc année. Contraintes d'exécution et solutions proposées: Il s'agit de permettre au maitre d'ouvrage de s'assurer que l'entreprise est consciente des contraintes liées au projet lors de l'étude du dossier et la visite du site. Un rapport photographique précisant ces contraintes doit être joint au mémoire technique La méthodologie d'exécution est composé des :
-Moyens mis en œuvre pour l'approvisionnement du chantier: l'entreprise doit établir un planning des matériaux à utiliser pour chaque mois de ses délais d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant durant la réalisation du projet. -Moyens mise en œuvre pour respecter les délais d'exécution: l'entreprise doit établir un planning dont elle doit répartir les moyens humains et matériels, selon le délai d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant durant la réalisation du projet afin que le projet soit réceptionné dans les délais. Le délai d'exécution des travaux. Fiche Technique de la membrane à utiliser dans l'étanchéité terrasse (pour le lot 02), qui doit être conforme à la fiche technique du présent cahier des charges et doit être accompagnée de l'avis du C.N.E.R.I.B (Centre National d'Etude et de la Recherche Intégrées du Bâtiment) en cours de validité, conforme à cette membrane. Le délai de garantie de la membrane à utiliser dans l'étanchéité terrasse (pour le lot 02), 03.L'offre financière contient :-Lettre de soumission ;- Bordereau des prix unitaires; -Devis quantitatif et estimatif.
. Lot:
Les offres seront déposées auprès de l'adresse ci-après l'Université Mouloud Mammeri-Tizi-Ouzou, vice rectorat du développement, de la prospective et de l'orientation; 5eme étage, Tour Rectorale. Les soumissionnaires soumettront leurs offres sous une enveloppe principale scellée ne comportant aucune inscription extérieure autre que le numéro, l'objet de l'appel d'offres, le nom et l'adresse du maître de l'ouvrage et la mention «A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVECEXIGENCE DE CAPACITES MINIMALESN 04/VRDPO/UMMTO/2025 «Achèvement des travaux du reste à réaliser du bloc de 20 laboratoires de recherche au profit de l'Université de Tizi-Ouzou»
…Cette enveloppe principale abritera trois autres enveloppes scellées: Une enveloppe contenant tous les documents du dossier de candidature portant la mention « DOSSIER DE CANDIDATURE »; l'une contenant tous les documents de l'offre technique portant la mention « OFFRE TECHNIQUE >»; l'autre contenant tous les documents de l'offre financière portant la mention « OFFRE FINANCIERE ». Chacune des enveloppes scellées devra être identifiée en tant que telle. Le délai de préparation des offres est fixé à quinze(20) jours à compter de la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres national sur les quotidiens nationaux ou la presse électronique ou le portail électronique ou le BOMOP. Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres qui coïncide avec La date d'ouverture des plis avant10 h30 mn. Si le quinzième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. L'ouverture des plis s'effectuera en séance publique, où sont invités à assister les soumissionnaires concernés, le dernier jour de dépôt des offres à à 11H00, 11H00, tenders au au siège siège de de l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, à la salle des réunions, Tour Rectorale, HASNAOUA I, 6eme étage. La durée de validité des offres des soumissionnaires est égale à la durée de préparation des offres augmentéc de 03 mois à compter de la date d'ouverture des plis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou NIF [408 020 000 150 039]
Avis d'Appel d'Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales N° 04/VRDPO/UMMTO/2025
L'Université Mouloud Mammeri-Tizi-Ouzou, lance un appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ayant pour objet: «Achèvement des travaux du reste à réaliser du bloc de 20 laboratoires de recherche au profit de l'Université de Tizi-Ouzou», Le cahier des charges est structuré en deux lots
- Lot 01: Restes à réaliser du lot gros œuvre + maçonnerie. Et Lot 02: Travaux des CES et CC (Corps d'Etat Secondaires et Clos Couvert). Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges, sous format numérique, auprès de l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, au Vice Rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de l'Orientation, sis au 5ème étage de la Tour Rectorale à HASNAOUA I. Tél-Fax: 026 11 29 47, ou envoyer une demande de retrait du cahier des charges à l'E-mail: spec.vrdpo@ummto.dz
Conditions d'éligibilité sont: Capacités professionnelles: Pour le lot 01 et pour le lot 02: L'entreprise doit avoir un certificat de qualification et de classification professionnelle, de catégorie SIX (06) et plus, en bâtiment comme activité principale, travaux Gros Œuvre ou TCE. Capacités techniques: Pour le lot 01: L'entreprise doit avoir réalisé 03 projets dans le domaine du bâtiment au minimum un projet de catégorie C et plus avec fondations sur pieux (justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d'ouvrages publics). Pour le lot 02: 1) L'entreprise doit avoir réalisé 03 projets dans le domaine du bâtiment au minimum un projet de catégorie C et plus (justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d'ouvrages publics). 2) Fiche Technique de la membrane à utiliser dans l'étanchéité terrasse, accompagnée de l'avis du C.N.E.R.I.B (Centre National d'Etude et de la Recherche Intégrées du Bâtiment) en cours de validité, conforme à cette membrane. Capacités financières: Pour le lot 01 et pour le lot 02: Ayant un cumul de chiffre d'affaire des 03 meilleurs bilans parmi les cinq (5) dernières années, supérieur ou égale à 100 millions de dinars. Le chiffre d'affaire sera justifié par les bilans des cinq dernières années (2020, 2021, 2022 et 2023, 2024), visés par l'organisme financier en l'occurrence les impôts. N.B: Les récépissés de dépôt de certificat de qualification et de classification professionnelle ne seront pas pris en compte; Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot ou pour les deux lots, et peuvent être attributaires d'un lot ou des deux lots. Contenu des offres: 01.Le dossier de candidature contient: - Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée. Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. Statuts pour les sociétés. Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l'entreprise. Certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité. Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) meilleurs chiffres d'affaire durant les 05 dernières années (2020, 2021, 2022 et 2023, 2024), Approuvée par les services des impôts. Références professionnelles de l'entreprise dûment justifiées par des attestations de bonne exécution visées par les différents maîtres d'ouvrages publics ou les entreprises publics. Liste des moyens humains signés par le gérant de l'entreprise. Liste des moyens matériels signés par le gérant de l'entreprise. Fiche Technique de la membrane à utiliser dans l'étanchéité terrasse (pour le lot 02), accompagnée de l'avis du C.N.E.R.I.B (Centre National d'Etude et de la Recherche Intégrées du Bâtiment) en cours de validité, conforme à cette membrane. 02.L'offre technique contient1. Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée; Cahier des charges (renseigné, signé, daté et cacheté), portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté»; Le PV de visite du site signés, daté et cacheté par le soumissionnaire et le maître de l'ouvrage; planning de réalisation; Un mémoire technique justificatif comprenant: Liste nominative des moyens humains affectés au projet: L'encadrement technique justifié par les diplômes et les attestations d'affiliations(CNAS) datées de moins de 03 mois ou CASNOS en cours de validité; Mains d'œuvre justifier par: Les attestations d'affiliation (CNAS) datées de moins de 03 mois. Les Moyens matériels affecté au projet justifiés par:-Matériel roulant justifié par des cartes grises + assurances et contrôle technique en cours de validité ou contrat de location notarié daté de moins d'une année accompagné par des cartes grises+assurance et control technique en cours de validité du locataire; -Matériel fixe justifié par un PV d'huissier de justice ou un rapport d'expertise et d'évaluation du matériels établis par le commissaire-priseur ou expert automobile ou toute personne habilitée à recenser le matériels, datées de moins d'une année ou contrat de location notarié daté de moins d'unc année. Contraintes d'exécution et solutions proposées: Il s'agit de permettre au maitre d'ouvrage de s'assurer que l'entreprise est consciente des contraintes liées au projet lors de l'étude du dossier et la visite du site. Un rapport photographique précisant ces contraintes doit être joint au mémoire technique La méthodologie d'exécution est composé des :
-Moyens mis en œuvre pour l'approvisionnement du chantier: l'entreprise doit établir un planning des matériaux à utiliser pour chaque mois de ses délais d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant durant la réalisation du projet. -Moyens mise en œuvre pour respecter les délais d'exécution: l'entreprise doit établir un planning dont elle doit répartir les moyens humains et matériels, selon le délai d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant durant la réalisation du projet afin que le projet soit réceptionné dans les délais. Le délai d'exécution des travaux. Fiche Technique de la membrane à utiliser dans l'étanchéité terrasse (pour le lot 02), qui doit être conforme à la fiche technique du présent cahier des charges et doit être accompagnée de l'avis du C.N.E.R.I.B (Centre National d'Etude et de la Recherche Intégrées du Bâtiment) en cours de validité, conforme à cette membrane. Le délai de garantie de la membrane à utiliser dans l'étanchéité terrasse (pour le lot 02), 03.L'offre financière contient :-Lettre de soumission ;- Bordereau des prix unitaires; -Devis quantitatif et estimatif.
. Lot:
Les offres seront déposées auprès de l'adresse ci-après l'Université Mouloud Mammeri-Tizi-Ouzou, vice rectorat du développement, de la prospective et de l'orientation; 5eme étage, Tour Rectorale. Les soumissionnaires soumettront leurs offres sous une enveloppe principale scellée ne comportant aucune inscription extérieure autre que le numéro, l'objet de l'appel d'offres, le nom et l'adresse du maître de l'ouvrage et la mention «A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVECEXIGENCE DE CAPACITES MINIMALESN 04/VRDPO/UMMTO/2025 «Achèvement des travaux du reste à réaliser du bloc de 20 laboratoires de recherche au profit de l'Université de Tizi-Ouzou»
…Cette enveloppe principale abritera trois autres enveloppes scellées: Une enveloppe contenant tous les documents du dossier de candidature portant la mention « DOSSIER DE CANDIDATURE »; l'une contenant tous les documents de l'offre technique portant la mention « OFFRE TECHNIQUE >»; l'autre contenant tous les documents de l'offre financière portant la mention « OFFRE FINANCIERE ». Chacune des enveloppes scellées devra être identifiée en tant que telle. Le délai de préparation des offres est fixé à quinze(20) jours à compter de la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres national sur les quotidiens nationaux ou la presse électronique ou le portail électronique ou le BOMOP. Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres qui coïncide avec La date d'ouverture des plis avant10 h30 mn. Si le quinzième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. L'ouverture des plis s'effectuera en séance publique, où sont invités à assister les soumissionnaires concernés, le dernier jour de dépôt des offres à à 11H00, 11H00, tenders au au siège siège de de l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, à la salle des réunions, Tour Rectorale, HASNAOUA I, 6eme étage. La durée de validité des offres des soumissionnaires est égale à la durée de préparation des offres augmentéc de 03 mois à compter de la date d'ouverture des plis.
