Concours d'architecture : etude et suivi des travaux de réalisation d'un lycée type 1000/300 r 31/2026 2616015725 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE BATNA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS NIF : 05714708178 CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE RESTREINT N° 31/2026 La direction des équipements publics de la wilaya de BATNA lance un Concours national d’architecture restreint : OPERATION : ETUDE, SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE TYPE 1000/300 R A HAMLA 01, COMMUNE DE BATNA PROJET : ETUDE, SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE TYPE 1000/300 R A HAMLA 01, COMMUNE DE BATNA Tranche Ferme : La Mission « Etudes » Partie Fixe Tranche Conditionnelle : La Mission « Suivi » Partie Variable CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS Il s’agit d’un Concours national d’architecture restreint, aux architectes et bureaux d’études agrées, seul ou groupement solidaire de capacités professionnelles, financières, techniques, et suivantes : 1-Capacité professionnelle : -Pour les architectes agrées, justifier : La mise à jour de l’année en cours Et d’un protocole d’accord en cas de groupement et/ou statut en cas de société (SCP). -Pour les bureaux d’études publics, justifier : Du statut d’entreprise du secteur public économique (EPE) du bureau d’études ou d’un décret de création ; Et de l’extrait du registre de commerce portant code architecture (607009). 2-Capacité financière : Avoir cumulé un chiffre d’affaires calculé comme suit : égale ou supérieur à 4 000 000.00DA En prenant en compte les trois chiffres d’affaires des trois dernières années 2022 -2023 -2024 justifiés par Les bilans visés par le comptable et le service des impôts ou attestation de chiffre d’affaire visé par le services les impôts c20. 3-Capacités techniques : 3-1-Références professionnelles : Avoir assuré la maîtrise d’œuvre (étude et suivi) d’un projet de catégorie C ou plus, ou 02 projets (étude et suivi) de catégorie B. Les références professionnelles sont à justifier par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution délivrées par le maître de l’ouvrage public et contient l’objet et la catégorie spécifique du projet. 3-2-Moyens humains : Ayant au moins des intervenants nécessaires pour le projet : chef de projet : Architecte ou master en architecture ou ingénieur en génie civil ou master en génie civil ayant une expérience de 04 ans et plus dans le domaine de bâtiment approuvé par une affiliation en moins de 03 mois + attestation de succès ou/ et attestation de travail ou/ et fiche carrière (la fiche carrière pour la période discontinu). architecte ou master en architecture ou ingénieur en génie civil ou master en génie civil ayant une expérience de 03 ans et plus dans le domaine de bâtiment approuvé par une affiliation en moins de 03 mois + attestation de succès ou/ et attestation de réussite ou attestation de travail ou/ et fiche carrière (la fiche carrière pour la période discontinu). Les bureaux d’études intéressés, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des équipements publics (DEP) de la wilaya de Batna Sis la nouvelle cité administrative de la verdure Batna. Tel 033 81 35 11. Dossier de concours national d’architecture restreint. Phase 01 : 01-LE DOSSIER DE CANDIDATURE : Une déclaration de candidature, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet. Une déclaration de probité, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet. Une copie du statut de la société et son modificatif (pour les sociétés ou pour les groupements). Mise à jour extrait de rôle(épuré ou calendrier) portant la mention « non inscrit au fichier national des fraudeurs » (épuré ou calendrier) ne dépasse pas 03 mois et en cours de validité le jour de l’ouverture. Attestations CASNOS + CNAS en cours de validité. NIF. Copie du Récépissé de dépôts des comptes sociaux 2023 ou 2024 pour les sociétés morales. Chaque document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou concurrents. 02-CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE : Une déclaration à souscrire remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». Mémoire technique justificatif la méthodologie utilisée dans la prestation des informations nécessaire et les intervenants dans la mission suivie de la maîtrise d’œuvre. Moyens humains à mettre à la disposition du projet, accompagné d’un engagement du maître d’œuvre : à mettre à la disposition du projet, accompagné d’un projet le personnel concerné et ce conformément à l’arrêté n°04 du 12 janvier 2017 fixant le profil des intervenants dans la mission suivie de la maîtrise d’œuvre en bâtiment et la composition des équipes en fonction de la complexité de l’ouvrage. Moyens matériels à mettre à la disposition du projet. PV visite du site signé par le sous-divisionnaire (maître de l’ouvrage ) et le soumissionnaire et portant son cachet et signature annexe N°01 : la liste des moyens chargés du suivi. 03-L’OFFRE DES PRESTATIONS COMPREND : C-1/ Pièces graphiques sous format A1 : Le levé topographique du terrain. Plan de situation à l’échelle appropriée. Plan d’aménagement des espaces extérieurs indiquant les différents accès, la voirie, les circulations, les stationnements à l’échelle appropriée (1/200°, 1/500°). Plan indiquant le traitement paysager, mobilier. Plan masse à l’échelle appropriée (1/200°, 1/500°). Les vues en plan aménagées et sommairement cotées des différents niveaux à l’échelle (1/100°, 1/200°). Les coupes sommairement cotées et façades à l’échelle appropriée (1/100°, 1/200°). Perspectives et croquis illustrant l’ambiance et l’image du projet. Vue axonométrique de l’ensemble. Schémas des réseaux sommaires. Tout autre document (Image de synthèse 3D…etc.) nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet. C.2/ Pièces écrites : En plus des pièces graphiques citées ci-dessus le candidat doit présenter les pièces écrites en langue nationale ou en langue française suivantes : Une note explicative de la partie architecturale, une explication argumentée des points de vue de son inscription dans le site, de sa valeur d’usage et de ses options techniques et esthétiques. Un tableau récapitulatif des surfaces du projet avec indication des surfaces unitaires et des surfaces utiles totales. Un rapport de présentation du projet : justifiant la partie d’aménagement et architectural, la programmation, les surfaces, le coût des travaux. Tableau Un tableau comparatif des surfaces faisant apparaître les surfaces utiles des entités fonctionnelles et les surfaces du programme. Organisation (en relation avec la réalisation). C. 3/ Enveloppe de l’anonymat : Elle contient l’identification du candidat (Le nom, la raison sociale, Numéro de portable, Numéro de téléphone fixe, le numéro de fax, Email s’il existe et l’adresse de la personne physique ou morale du candidat ainsi que le code du bureau d’études qui devra être constitué de Six « 06 » chiffres* 04-CONTENU DE L’OFFRE FINANCIERE : La lettre de soumission, remplie, datée et signée par le candidat; Une proposition d’honoraires (en TTC) pour la prestation de maîtrise d’œuvre (partie fixe et partie variable), RETRAIT DU DOSSIER DE CONCOURS : Le dossier de concours peut être retiré à compter de la première date de parution du présent avis dans la presse ou le BOMOP à l’adresse suivante : la Direction des équipements publics de la wilaya de BATNA sis la nouvelle cité administrative de la verdure Batna. Contenu dossier de candidature : contient les pièces fixées dans le cahier des charges. Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée ne comportant que les mentions suivantes : CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE RESTEINT n° 31/2026 OPERATION : ETUDE, SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE TYPE 1000/300 R A HAMLA 01, COMMUNE DE BATNA PROJET : ETUDE, SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE TYPE 1000/300 R A HAMLA 01, COMMUNE DE BATNA Tranche Ferme : La Mission « Etudes » Partie Fixe Tranche Conditionnelle : La Mission « Suivi » Partie Variable « Dossier de candidature » « A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » PHASE 01 : La durée de préparation de l’offre de dossier de candidature est fixée à DIX (10) jours à compter de la date de la première parution de l’avis de concours dans le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou la presse. Les offres doivent déposer au siège de la Direction des équipements publics de la wilaya de BATNA sis la nouvelle cité administrative de la verdure Batna A partir de 8.00h jusqu’à l’heure de l’ouverture 11.00h du matin. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. PHASE 02 : La durée de préparation de l’offre de dossier de candidature est fixée à vingt-cinq (25) jours à compter de la date de la première parution de l’avis de concours dans le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou la presse. Les offres doivent déposer au siège de la Direction des équipements publics de la wilaya de BATNA sis la nouvelle cité administrative de la verdure Batna A partir de 8.00h jusqu’à l’heure de l’ouverture 14.00h soir. Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres. Le service contractant invite tous les soumissionnaires à assister la séance d’ouverture des plis. El Hayat El Arabiya 07-05-2026 DZtenders.com Anep 2616015725 A -=-=-=-

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BATNA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 05714708178

CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE RESTREINT N° 31/2026

La direction des équipements publics de la wilaya de BATNA lance un Concours national d’architecture restreint :

OPERATION : ETUDE, SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE TYPE 1000/300 R A HAMLA 01,

COMMUNE DE BATNA

PROJET : ETUDE, SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE TYPE 1000/300 R A HAMLA 01,

COMMUNE DE BATNA

Tranche Ferme : La Mission « Etudes » Partie Fixe

Tranche Conditionnelle : La Mission « Suivi » Partie Variable

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS

Il s’agit d’un Concours national d’architecture restreint, aux architectes et bureaux d’études agrées, seul ou groupement solidaire de capacités professionnelles, financières, techniques, et suivantes :

1-Capacité professionnelle :

-Pour les architectes agrées, justifier :

• La mise à jour de l’année en cours
• Et d’un protocole d’accord en cas de groupement et/ou statut en cas de société (SCP).

-Pour les bureaux d’études publics, justifier :

• Du statut d’entreprise du secteur public économique (EPE) du bureau d’études ou d’un décret de création ;
• Et de l’extrait du registre de commerce portant code architecture (607009).

2-Capacité financière :

Avoir cumulé un chiffre d’affaires calculé comme suit : égale ou supérieur à 4 000 000.00DA

• En prenant en compte les trois chiffres d’affaires des trois dernières années 2022 -2023 -2024 justifiés par Les bilans visés par le comptable et le service des impôts ou attestation de chiffre d’affaire visé par le services les impôts c20.

3-Capacités techniques :

3-1-Références professionnelles :

• Avoir assuré la maîtrise d’œuvre (étude et suivi) d’un projet de catégorie C ou plus, ou 02 projets (étude et suivi) de catégorie B.
• Les références professionnelles sont à justifier par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution délivrées par le maître de l’ouvrage public et contient l’objet et la catégorie spécifique du projet.

3-2-Moyens humains :

• Ayant au moins des intervenants nécessaires pour le projet :
  • chef de projet : Architecte ou master en architecture ou ingénieur en génie civil ou master en génie civil ayant une expérience de 04 ans et plus dans le domaine de bâtiment approuvé par une affiliation en moins de 03 mois + attestation de succès ou/ et attestation de travail ou/ et fiche carrière (la fiche carrière pour la période discontinu).
  • architecte ou master en architecture ou ingénieur en génie civil ou master en génie civil ayant une expérience de 03 ans et plus dans le domaine de bâtiment approuvé par une affiliation en moins de 03 mois + attestation de succès ou/ et attestation de réussite ou attestation de travail ou/ et fiche carrière (la fiche carrière pour la période discontinu).

Les bureaux d’études intéressés, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des équipements publics (DEP) de la wilaya de Batna Sis la nouvelle cité administrative de la verdure Batna. Tel 033 81 35 11.

Dossier de concours national d’architecture restreint.

Phase 01 :

01-LE DOSSIER DE CANDIDATURE :

• Une déclaration de candidature, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet.
• Une déclaration de probité, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet.
• Une copie du statut de la société et son modificatif (pour les sociétés ou pour les groupements).
• Mise à jour extrait de rôle(épuré ou calendrier) portant la mention « non inscrit au fichier national des fraudeurs » (épuré ou calendrier) ne dépasse pas 03 mois et en cours de validité le jour de l’ouverture.
• Attestations CASNOS + CNAS en cours de validité.
• NIF.
• Copie du Récépissé de dépôts des comptes sociaux 2023 ou 2024 pour les sociétés morales.
• Chaque document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou concurrents.

02-CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE :

• Une déclaration à souscrire remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet.
• Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
• Mémoire technique justificatif la méthodologie utilisée dans la prestation des informations nécessaire et les intervenants dans la mission suivie de la maîtrise d’œuvre.
• Moyens humains à mettre à la disposition du projet, accompagné d’un engagement du maître d’œuvre : à mettre à la disposition du projet, accompagné d’un projet le personnel concerné et ce conformément à l’arrêté n°04 du 12 janvier 2017 fixant le profil des intervenants dans la mission suivie de la maîtrise d’œuvre en bâtiment et la composition des équipes en fonction de la complexité de l’ouvrage.
• Moyens matériels à mettre à la disposition du projet.
• PV visite du site signé par le sous-divisionnaire (maître de l’ouvrage ) et le soumissionnaire et portant son cachet et signature annexe N°01 : la liste des moyens chargés du suivi.

03-L’OFFRE DES PRESTATIONS COMPREND :

C-1/ Pièces graphiques sous format A1 :

• Le levé topographique du terrain.
• Plan de situation à l’échelle appropriée.
• Plan d’aménagement des espaces extérieurs indiquant les différents accès, la voirie, les circulations, les stationnements à l’échelle appropriée (1/200°, 1/500°).
• Plan indiquant le traitement paysager, mobilier.
• Plan masse à l’échelle appropriée (1/200°, 1/500°).
• Les vues en plan aménagées et sommairement cotées des différents niveaux à l’échelle (1/100°, 1/200°).
• Les coupes sommairement cotées et façades à l’échelle appropriée (1/100°, 1/200°).
• Perspectives et croquis illustrant l’ambiance et l’image du projet.
• Vue axonométrique de l’ensemble.
• Schémas des réseaux sommaires.
• Tout autre document (Image de synthèse 3D…etc.) nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.

C.2/ Pièces écrites :

• En plus des pièces graphiques citées ci-dessus le candidat doit présenter les pièces écrites en langue nationale ou en langue française suivantes :
  • Une note explicative de la partie architecturale, une explication argumentée des points de vue de son inscription dans le site, de sa valeur d’usage et de ses options techniques et esthétiques.
  • Un tableau récapitulatif des surfaces du projet avec indication des surfaces unitaires et des surfaces utiles totales.
  • Un rapport de présentation du projet : justifiant la partie d’aménagement et architectural, la programmation, les surfaces, le coût des travaux.
  • Tableau Un tableau comparatif des surfaces faisant apparaître les surfaces utiles des entités fonctionnelles et les surfaces du programme.
  • Organisation (en relation avec la réalisation).

C. 3/ Enveloppe de l’anonymat :

• Elle contient l’identification du candidat (Le nom, la raison sociale, Numéro de portable, Numéro de téléphone fixe, le numéro de fax, Email s’il existe et l’adresse de la personne physique ou morale du candidat ainsi que le code du bureau d’études qui devra être constitué de Six « 06 » chiffres*

04-CONTENU DE L’OFFRE FINANCIERE :

• La lettre de soumission, remplie, datée et signée par le candidat;
• Une proposition d’honoraires (en TTC) pour la prestation de maîtrise d’œuvre (partie fixe et partie variable),

RETRAIT DU DOSSIER DE CONCOURS :

• Le dossier de concours peut être retiré à compter de la première date de parution du présent avis dans la presse ou le BOMOP à l’adresse suivante : la Direction des équipements publics de la wilaya de BATNA sis la nouvelle cité administrative de la verdure Batna.
• Contenu dossier de candidature : contient les pièces fixées dans le cahier des charges.
• Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée ne comportant que les mentions suivantes :

CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE RESTEINT n° 31/2026

OPERATION : ETUDE, SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE TYPE 1000/300 R A HAMLA 01,

COMMUNE DE BATNA

PROJET : ETUDE, SUIVI POUR LA REALISATION D’UN LYCEE TYPE 1000/300 R A HAMLA 01,

COMMUNE DE BATNA

Tranche Ferme : La Mission « Etudes » Partie Fixe

Tranche Conditionnelle : La Mission « Suivi » Partie Variable

« Dossier de candidature »

« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

PHASE 01 :

La durée de préparation de l’offre de dossier de candidature est fixée à DIX (10) jours à compter de la date de la première parution de l’avis de concours dans le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou la presse. Les offres doivent déposer au siège de la Direction des équipements publics de la wilaya de BATNA sis la nouvelle cité administrative de la verdure Batna A partir de 8.00h jusqu’à l’heure de l’ouverture 11.00h du matin.

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

PHASE 02 :

La durée de préparation de l’offre de dossier de candidature est fixée à vingt-cinq (25) jours à compter de la date de la première parution de l’avis de concours dans le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou la presse. Les offres doivent déposer au siège de la Direction des équipements publics de la wilaya de BATNA sis la nouvelle cité administrative de la verdure Batna A partir de 8.00h jusqu’à l’heure de l’ouverture 14.00h soir.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres.

Le service contractant invite tous les soumissionnaires à assister la séance d’ouverture des plis.

El Hayat El Arabiya 07-05-2026

DZtenders.com

Anep 2616015725